Региональное
Законодательство
Ивановская область

Постановление Правительства Ивановской области от 19.06.2013 N 231-п "Об утверждении адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год" Свод законодательства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2013 г. № 231-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА 2013 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 26.02.2014 № 59-п, от 26.06.2014 № 260-п)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Ивановской области постановляет:

Утвердить адресную программу Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (прилагается).

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ





Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 19.06.2013 № 231-п

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 26.02.2014 № 59-п, от 26.06.2014 № 260-п)

1. Паспорт адресной программы Ивановской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2013 год

Наименование Программы
- адресная программа Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее - Программа)
Наименование документа и дата принятия решения о разработке Программы
- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Государственный заказчик Программы
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
Разработчик Программы
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
Цели Программы
- обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товарищество собственников жилья или управляющая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- создание условий для перехода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов полностью за счет средств собственников;

- внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы
- выполнение муниципальными образованиями Ивановской области условий, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", для получения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и местных бюджетов;

- создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве путем привлечения коммерческих организаций для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах;

- привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению посредством организации товариществ собственников жилья;

- развитие инициативы собственников жилья;

- обеспечение показателей технического состояния внутридомовых инженерных систем, крыш и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения капитального ремонта;

- проведение агитационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов;

- использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта
Основные планируемые показатели Программы
- количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, всего - 91 ед.;

- общая площадь жилых и нежилых помещений капитально отремонтированных многоквартирных домов, всего - 261627,63 м2
Объемы и источники финансирования
- общий объем финансирования за счет средств из всех источников составляет 114362503,96 руб.,
в том числе:

средства Фонда - 61163349,49 руб.,

средства местных бюджетов - 36044779,23 руб.,

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, или собственников помещений в многоквартирных домах - 17154375,24 руб.
Сроки выполнения
2013 год
Исполнители Программы
- органы местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов, предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и иные исполнители в соответствии с законодательством;

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией
- координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
- органы местного самоуправления осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;
- контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ивановской области

2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости
ее решения программными методами и перечень муниципальных
образований, участвующих в Программе

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Ивановской области обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.
Жилищный фонд Ивановской области составляет 25510,8 тыс. кв. м, в том числе общая площадь многоквартирных домов - 15440,1 тыс. кв. м (64%). Общее количество многоквартирных домов составляет 15358 единиц.
Капитальный ремонт проводится недостаточными темпами, при нормативной потребности в ремонте в 4 - 5%, в среднем ежегодно ремонтируется лишь 0,3% жилья. При этом площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, составляет 12393,56 тыс. кв. м.
Частичное решение данной проблемы осуществлялось в рамках адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ивановской области на 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы путем привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и муниципальных бюджетов, а также собственников помещений в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта.
Необходимость разработки Программы вызвана неудовлетворительным техническим состоянием жилищного фонда, находящегося на территории муниципальных образований Ивановской области.
Программа предусматривает выполнение организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение технического состояния и сохранности многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение условий для организации эффективных форм управления собственниками жилищным фондом.
Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе и выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":
1. Городской округ Иваново.
2. Городской округ Кинешма.
3. Балахонковское сельское поселение.
4. Богданихское сельское поселение.
5. Богородское сельское поселение.
6. Куликовское сельское поселение.
7. Новоталицкое сельское поселение.
8. Озерновское сельское поселение.
9. Подвязновское сельское поселение.
10. Тимошихское сельское поселение.
11. Лежневское городское поселение.
12. Лежневское сельское поселение.
13. Приволжское городское поселение.
14. Родниковское городское поселение.
15. Парское сельское поселение.
16. Филисовское сельское поселение.
17. Каминское сельское поселение.

3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Цели Программы
Задачи Программы
Обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований для проведения капитального ремонта многоквартирных домов
выполнение муниципальными образованиями Ивановской области условий, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" для получения средств Фонда и местных бюджетов
Формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами
развитие инициативы собственников жилья
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
обеспечение показателей технического состояния внутридомовых инженерных систем, крыш и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения капитального ремонта
Создание условий для перехода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов полностью за счет средств собственников
проведение агитационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов
Внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг
использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта

4. Организационные мероприятия по реализации Программы

Организационные мероприятия по реализации Программы, сроки их выполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Организационные мероприятия
Сроки выполнения
Ответственные исполнители
1.
Нормативно-правовое
обеспечение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Ивановской области
постоянно
органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Региональная служба по тарифам Ивановской области
2.
Отбор муниципальных образований Ивановской области для участия в Программе
II квартал 2013 года
межведомственная рабочая группа по реализации в Ивановской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
3.
Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об ответственности за содержание общего имущества и необходимости выбора способа управления многоквартирным домом
постоянно
органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
4.
Инициирование общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о проведении капитального ремонта и сбора средств на его проведение
постоянно
органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию), управляющие организации (по согласованию)
5.
Проведение открытых конкурсов по выбору управляющих организаций в случаях, когда собственники не выбрали способ управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано
2013 год
органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию)
6.
Мониторинг развития договорных отношений в сфере управления многоквартирными домами
ежеквартально
органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
7.
Мониторинг реализации Программы
ежемесячно
органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
8.
Информирование населения Ивановской области о ходе реализации Программы через средства массовой информации
ежеквартально
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области
9.
Методологическое и координационное сопровождение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства
постоянно
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию)

В рамках реализации настоящей Программы будет осуществляться капитальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится проведение следующих работ:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов многоквартирных домов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления;
разработка проектной документации для капитального ремонта указанных в приложении 1 к настоящей Программе многоквартирных домов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, если настоящей Программой предусмотрено проведение этого обследования, и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

5. Принципы распределения средств финансовой поддержки
между муниципальными образованиями и порядок распределения
средств Программы между ее участниками

Финансовая поддержка муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного для Ивановской области.
Размер финансовой поддержки муниципальных образований определяется исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для всех муниципальных образований и составляет 62,92%.
Минимальная доля долевого финансирования за счет средств местных бюджетов для всех муниципальных образований Ивановской области составляет 37,08% от общего объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании.
Субсидии, получаемые за счет средств Фонда, бюджетам муниципальных образований рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях и минимальной доли долевого финансирования за счет средств местных бюджетов.
Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. При этом размер долевого финансирования не может быть менее 15% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.
Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Расходование муниципальными образованиями Ивановской области средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципального образования
Объем долевого
финансирования,
всего, руб.
В том числе за счет средств
Фонда
местного бюджета
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов либо собственников помещений
Городской округ Иваново
29506948
15780906
9300000
4426042
Городской округ Кинешма
19029840
10177539,03
5997824,97
2854476
Балахонковское сельское поселение
283270
151498
89281,5
42490,5
Богданихское сельское поселение
1300000
695266
409734
195000
Богородское сельское поселение
2200000
1176604
693396
330000
Куликовское сельское поселение
620000
331588
195412
93000
Новоталицкое сельское поселение
3225436
1725027
1016593,60
483815,4
Озерновское сельское поселение
2200000
1176604
693396
330000
Подвязновское сельское поселение
6825000
3650142
2151108
1023750
Тимошихское сельское поселение
638000
341215
201085
95700
Лежневское городское поселение
15142703
8098620
4772677,56
2271405,44
Лежневское сельское поселение
5185205
2773152
1634273
777780
Приволжское городское поселение
9994286,96
5345144,46
3149999,6
1499142,9
Родниковское городское поселение
16317610
8726985
5142984
2447641
Парское сельское поселение
802282
429077
252863
120342
Филисовское сельское поселение
598448
320062
188618
89768
Каминское сельское поселение
493475
263920
155533
74022
Итого
114362503,96
61163349,49
36044779,23
17154375,24

Обоснование объема средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы.
Стоимость капитального ремонта каждого дома, участвующего в Программе, определена на основании смет на капитальный ремонт с учетом решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Данные решения собственников о стоимости капитального ремонта отражены в протоколах собраний собственников помещений многоквартирных домов, согласно которым собственники помещений обязуются оплатить долю стоимости капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее 15% от стоимости капитального ремонта дома.

6. Размер предельной стоимости проведения капитального
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади
помещений в многоквартирных домах для каждого
муниципального образования, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для муниципальных образований - участников Программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

Городской округ Иваново
3574,44 руб.
Городской округ Кинешма
1000 руб.
Балахонковское сельское поселение
1000 руб.
Богданихское сельское поселение
1000 руб.
Богородское сельское поселение
1350 руб.
Куликовское сельское поселение
1000 руб.
Новоталицкое сельское поселение
2000 руб.
Озерновское сельское поселение
1000 руб.
Подвязновское сельское поселение
1000 руб.
Тимошихское сельское поселение
1090 руб.
Лежневское городское поселение
2000 руб.
Лежневское сельское поселение
1900 руб.
Приволжское городское поселение
5500 руб.
Родниковское городское поселение
3200 руб.
Парское сельское поселение
2200 руб.
Филисовское сельское поселение
1600 руб.
Каминское сельское поселение
3100 руб.

7. Механизм реализации Программы

Муниципальные образования Ивановской области представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области заявки муниципальных образований для участия в Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Отбор заявок муниципальных образований Ивановской области на участие в Программе осуществляется с учетом их соответствия выполнению условий предоставления средств Фонда, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и настоящей Программой.
Решение о составе участников Программы принимается по представлению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области на заседании межведомственной рабочей группы по реализации в Ивановской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", созданной распоряжением Правительства Ивановской области от 23.01.2008 № 16-рп, и оформляется протоколом.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований разработать порядок отбора многоквартирных домов для участия в настоящей Программе с учетом износа многоквартирного жилищного фонда, готовности к участию в Программе собственников жилых помещений.
Средства Фонда по Программе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территориях муниципальных образований будут предоставляться муниципальным образованиям при выполнении следующих условий:
наличия разработанной и утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
выполнения условий предоставления финансовой поддержки в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
выделения средств местных бюджетов муниципальных образований, претендующих на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда по Программе, на софинансирование муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет:
общее руководство и управление реализацией Программы;
координацию и мониторинг за деятельностью органов местного самоуправления, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы.
Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несут органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.
Финансирование за счет средств Фонда в рамках Программы осуществляется в виде субсидий для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ивановской области.

8. Критерии отбора муниципальных образований
и многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципальных образований, для включения в Программу

Муниципальные образования, расположенные на территории Ивановской области, претендующие на финансовую поддержку Фонда, получат ее только при выполнении условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Муниципальные образования Ивановской области представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области заявительные документы, оформленные в соответствии с рекомендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и приложениями к ним, утвержденными решением правления Фонда от 22.02.2013 протокол № 394 (с изменениями от 06.03.2013, протокол № 398, и от 29.05.2013, протокол № 418).
В соответствии с представленными заявительными документами Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет отбор муниципальных образований Ивановской области, а также многоквартирных домов, расположенных на их территории, для включения их в Программу.
Каждый критерий подлежит оценке по балльной системе:
принятие решения общим собранием членов товарищества собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 15% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (от 0 до 3 баллов);
степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком), чтобы использование предоставляемых средств финансовой поддержки начиналось немедленно после их получения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями (от 0 до 3 баллов).
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

9. Порядок привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организацией подрядных организаций
для выполнения работ по проведению капитального ремонта
многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Настоящим разделом устанавливается порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1. Участники конкурсных процедур

1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс) осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик).
1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:
1.2.1. Определяет во взаимодействии с уполномоченным органом местного самоуправления:
1.2.1.1. Предмет конкурса.
1.2.1.2. Срок проведения конкурса.
1.2.1.3. Организатора конкурса в случае, предусмотренном подпунктом 1.3 настоящего раздела.
1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация).
1.2.3. Формирует и участвует в работе конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная комиссия).
1.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.
1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.
1.3. Выполнение функций организатора конкурса осуществляется самим заказчиком во взаимодействии с уполномоченным органом местного самоуправления.
1.4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1.4.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Ивановской области региональной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.
1.4.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.
1.4.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).
1.4.4. Через назначенного представителя организатора конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика.
1.4.5. Через назначенного представителя организатора конкурса отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.
1.4.6. При необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.
1.4.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.
1.4.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.
1.4.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.
1.4.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела.
1.4.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.
1.4.12. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
1.4.13. Направляет информацию о результатах конкурса в уполномоченный орган местного самоуправления.
1.5. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 8 к настоящей Программе).
1.6. Участниками конкурса могут быть юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, обладающие правом осуществлять деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. Порядок опубликования информации о конкурсе

2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении конкурса по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на территории которого осуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органов государственной власти Ивановской области, а также в местных печатных средствах массовой информации либо в официальном печатном издании Ивановской области.
2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте Фонда по форме согласно приложению 5 к настоящей Программе. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.
2.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

3. Порядок подачи и рассмотрения заявок

3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается и действует в порядке, установленном пунктом 4 настоящего раздела.
3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.
3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.
3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.
3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:
3.8.1. Наименование участника конкурса.
3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия.
3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).
3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса.
3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 6 к настоящей Программе).
3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в 2-дневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.
3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение 7 к настоящей Программе).
3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в 5-дневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.
3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в 10-дневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.
3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки.
3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок.
3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

4. Положение о конкурсных комиссиях по проведению конкурсов

4.1. Конкурсные комиссии по проведению конкурсов (далее - комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.
4.2. Персональный состав членов конкурсной комиссии формируется заказчиком до опубликования на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на территории которого осуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органов государственной власти Ивановской области, а также в местных печатных средствах массовой информации либо в официальном печатном издании Ивановской области извещения о проведении открытого конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, уполномоченным органом местного самоуправления и заказчиком. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек.
4.3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и уполномоченный орган местного самоуправления включают в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление региональными (муниципальными) программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.
4.4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.
4.5. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
4.6. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4.7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.
4.8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
4.8.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов.
4.8.2. Осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы.
4.8.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.
4.9. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.
4.10. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим положением.
4.11. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии и ответственный секретарь назначаются организатором конкурса из числа представителей уполномоченного органа местного самоуправления.
4.12. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.
4.13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.
4.14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
4.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).
4.16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
4.16.1. Руководит деятельностью комиссии.
4.16.2. Председательствует на заседаниях комиссии.
4.16.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач.
4.16.4. Осуществляет действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
4.17. Члены комиссии:
4.17.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
4.17.2. Участвуют в заседаниях комиссии.
4.17.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.
4.18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
4.19. Председатель и члены комиссии не вправе оказывать давление на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.
4.20. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
4.21. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.
4.22. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

5. Разрешение разногласий

5.1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к организатору конкурса и (или) заказчику с жалобой на неправомерные действия членов комиссии и (или) решения комиссии.
5.2. Организатор конкурса и (или) заказчик в течение 10 дней с даты обращения участника открытого конкурса направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

10. Информационное и методическое обеспечение Программы

В рамках реализации Программы необходимо обеспечить своевременность, доступность и доходчивость информации:
о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации настоящей Программы и соответствующих муниципальных программ;
о ходе реализации Программы, текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления по выполнению программ;
о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;
о системе контроля за расходованием средств Фонда и местных бюджетов, за выполнением Программы и соответствующих муниципальных программ с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;
о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Муниципальным образованиям - участникам Программы необходимо размещать в средствах массовой информации сообщения:
о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств, полученных за счет средств Фонда;
об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, перечень которых включен в Программу (в течение 10 календарных дней с момента принятия решения органом местного самоуправления согласно части 4 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства");
о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Муниципальным образованиям - участникам Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с разработкой и реализацией Программы, в доступных населению средствах массовой информации, включая:
официальные сайты в сети Интернет органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления;
официальные печатные издания органов местного самоуправления;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

11. Оценка социально-экономической
и иной эффективности реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.
Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.
Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников помещений в многоквартирных домах по оплате коммунальных услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов обеспечат экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.
Результатом реализации Программы должно стать сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.
Планируемые показатели выполнения адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год представлены в приложении 2 к настоящей Программе.
Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год, по видам ремонта приведен в приложении 3 к настоящей Программе.





Приложение 1
к Программе

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки
в рамках реализации адресной программы Ивановской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2013 год
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 26.02.2014 № 59-п)

№ п/п
Адрес МКД
Год
Материал стен
Количество этажей
Количество подъездов
Общая площадь МКД, всего
Площадь помещений МКД:
Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы
ввода в эксплуатацию
завершения последнего капитального ремонта
всего
в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. м
кв. м
кв. м
чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Балахонковское сельское поселение
1
д. Балахонки ул. Центральная д. 7
1977

Панельные
2
1
460,70
293,60
240,30
15
Итого по МО:
X
X
X
X
X
460,70
293,60
240,30
15
Богданихское сельское поселение
2
д. Богданиха д. 9
1980

Панельные
5
6
4786,60
3883,00
3584,10
178
Итого по МО:
X
X
X
X
X
4786,60
3883,00
3584,10
178
Богородское сельское поселение
3
с. Богородское ул. Центральная д. 16
1982

Каменные, кирпичные
2
2
592,00
567,00
567,00
26
4
с. Богородское ул. Центральная д. 49
1967

Каменные, кирпичные
2
2
502,10
445,30
445,30
27
5
с. Богородское ул. Центральная д. 51
1967

Каменные, кирпичные
2
2
506,70
474,10
398,50
20
Итого по МО:
X
X
X
X
X
1600,80
1486,40
1410,80
73
Город Иваново
6
г. Иваново пер. Фигурный д. 4
1952

Каменные, кирпичные
2
2
768,50
576,90
477,70
25
7
г. Иваново пр-кт Текстильщиков д. 9Б
1973

Панельные
5
4
3119,60
3063,90
2478,60
167
8
г. Иваново пр-кт Шереметевский д. 18
1960

Каменные, кирпичные
4
3
1640,20
1599,76
1185,70
69
9
г. Иваново ул. Дунаева д. 75
1976

Каменные, кирпичные
9
1
2416,90
2291,00
2201,30
82
10
г. Иваново ул. Каравайковой д. 140
1972

Каменные, кирпичные
9
1
2406,70
2219,80
2012,20
111
11
г. Иваново ул. Карла Маркса д. 34
1985

Каменные, кирпичные
9
2
6122,70
5760,40
4575,00
196
12
г. Иваново ул. Комсомольская д. 41
1983

Каменные, кирпичные
9
1
2960,80
2703,70
2611,10
112
13
г. Иваново ул. Любимова д. 18
1972

Панельные
5
6
3950,20
3869,00
3193,30
180
14
г. Иваново ул. Сарментовой д. 2А
1981

Панельные
5
5
4367,40
3457,80
2985,10
175
15
г. Иваново ул. Сосневская 3-я д. 122
1968

Каменные, кирпичные
5
4
3374,30
3373,90
2969,50
115
16
г. Иваново ул. Ташкентская д. 11
1981

Панельные
9
2
3954,30
3877,50
3532,30
148
17
г. Иваново ул. Ульяновская д. 58
1976

Панельные
5
8
6571,70
5736,70
4804,20
299
18
г. Иваново ул. Шестернина д. 4
1984

Прочие
9
4
8322,90
7730,90
7426,50
323
19
г. Иваново ш. Кохомское д. 8
1986

Панельные
5
8
9041,40
8774,20
7210,10
382
Итого по МО:
X
X
X
X
X
59017,60
55035,46
47662,60
2384
Город Кинешма
20
г. Кинешма ул. Аристарха Макарова д. 58/1
1935

Каменные, кирпичные
4
8
4924,10
3992,50
2176,57
128
21
г. Кинешма ул. Ванцетти д. 45
1986

Панельные
5
6
4660,20
4551,00
4102,60
230
22
г. Кинешма ул. Вичугская д. 108
1988

Каменные, кирпичные
5
10
7580,00
7499,00
6080,40
240
23
г. Кинешма ул. Вичугская д. 47
1973

Каменные, кирпичные
5
8
5990,00
5857,70
5019,50
235
24
г. Кинешма ул. Григория Королева д. 10а
1978

Панельные
5
6
4658,40
4533,00
4021,90
202
25
г. Кинешма ул. Декабристов д. 18
1982

Каменные, кирпичные
5
2
3423,80
3239,60
2874,50
166
26
г. Кинешма ул. Наволокская д. 11
1990

Панельные
5
8
6269,60
6107,40
5195,90
312
27
г. Кинешма ул. Правды д. 7а
1988
2002
Панельные
5
10
7843,25
7624,85
6690,65
346
28
г. Кинешма ул. им. Менделеева д. 1а
1978

Каменные, кирпичные
5
4
3520,00
3436,00
2994,30
141
29
г. Кинешма ул. им. Юрия Горохова д. 14а
1981

Каменные, кирпичные
5
2
3377,70
3350,70
2706,20
146
Итого по МО:
X
X
X
X
X
52247,05
50191,75
41862,52
2146
Каминское сельское поселение
30
с. Острецово ул. Школьная д. 3
1977

Панельные
2
1
344,30
299,52
240,60
9
31
с. Острецово ул. Школьная д. 4
1972

Каменные, кирпичные
2
2
255,00
244,90
244,90
12
Итого по МО:
X
X
X
X
X
599,30
544,42
485,50
21
Куликовское сельское поселение
32
д. Юрьевское д. 1
1985

Панельные
2
2
618,20
552,50
237,70
20
Итого по МО:
X
X
X
X
X
618,20
552,50
237,70
20
Лежневское сельское поселение
33
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 10
1987
0
Панельные
2
2
941,10
582,10
520,50
22
34
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 11
1988
0
Панельные
2
2
939,50
580,20
456,20
30
35
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 12
1988
0
Панельные
2
2
946,20
587,60
587,60
27
36
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 13
1991
0
Панельные
2
2
955,70
595,20
532,30
33
37
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 9
1987
0
Панельные
2
2
939,10
579,20
433,90
31
Итого по МО:
X
X
X
X
X
4721,60
2924,30
2530,50
143
Лежневское городское поселение
38
п. Лежнево ул. Ивановская д. 32А
1980

Каменные, кирпичные
3
3
1708,10
1584,30
1509,10
56
39
п. Лежнево ул. Комсомольская 1-я д. 2А
1917
1967
Каменные, кирпичные
2
3
236,40
204,00
46,70
7
40
п. Лежнево ул. Ленина д. 4
1937

Деревянные
2
1
207,50
172,40
86,20
10
41
п. Лежнево ул. Луговая д. 13
1987

Панельные
5
6
4755,00
4264,00
4110,40
200
42
п. Лежнево ул. Луговая д. 15
1986

Панельные
5
6
4851,50
4360,50
4094,90
209
43
п. Лежнево ул. Луначарского 1-я д. 7
1932
1967
Деревянные
2
1
273,80
247,00
168,10
11
44
п. Лежнево ул. Маяковского д. 4
1993

Панельные
5
6
4938,50
4427,50
3666,30
195
45
п. Лежнево ул. Маяковского д. 6
1994

Панельные
5
6
4936,50
4433,50
4285,30
162
46
п. Лежнево ул. Маяковского д. 8
1987

Панельные
5
6
4802,00
4311,00
3848,40
240
47
п. Лежнево ул. Островского д. 1
1952

Каменные, кирпичные
2
2
853,60
788,80
628,80
29
48
п. Лежнево ул. Островского д. 11
1961

Каменные, кирпичные
2
1
334,00
298,60
263,40
11
49
п. Лежнево ул. Островского д. 13
1961

Каменные, кирпичные
2
1
324,30
297,10
297,10
7
50
п. Лежнево ул. Островского д. 3
1939

Деревянные
2
2
579,10
513,50
385,30
20
51
п. Лежнево ул. Рабочий поселок д. 4
1948

Смешанные
2
3
274,50
243,00
92,00
17
52
п. Лежнево ул. Речная 1-я д. 21
1989

Панельные
5
6
4388,20
3889,50
3450,40
189
53
п. Лежнево ул. Свердлова 3-я д. 9
1985

Панельные
5
6
4345,80
3971,10
3338,30
209
54
п. Лежнево ул. Суворова д. 5
1955

Каменные, кирпичные
2
2
848,40
788,20
629,30
45
55
п. Лежнево ул. Текстильщиков д. 1Б
1977

Каменные, кирпичные
2
2
821,10
788,10
695,70
29
56
п. Лежнево ул. Текстильщиков д. 9
1979

Каменные, кирпичные
2
2
804,10
772,20
363,90
55
Итого по МО:
X
X
X
X
X
40282,40
36354,30
31959,60
1701
Новоталицкое сельское поселение
57
с. Михалево д. 8
1962

Каменные, кирпичные
2
3
650,20
626,20
544,30
29
58
с. Ново-Талицы линия 1-я д. 1
1961

Каменные, кирпичные
2
1
317,60
303,00
267,50
15
59
с. Ново-Талицы ул. Садовая д. 2
1983

Панельные
2
2
605,40
581,40
457,10
27
60
с. Ново-Талицы ул. Школьная д. 3
1985

Панельные
5
4
3218,00
2978,00
2538,70
173
Итого по МО:
X
X
X
X
X
4791,20
4488,60
3807,60
244
Озерновское сельское поселение
61
с. Бибирево ул. Центральная д. 20
1977

Каменные, кирпичные
4
4
3562,50
2572,60
2442,80
114
Итого по МО:
X
X
X
X
X
3562,50
2572,60
2442,80
114
Парское сельское поселение
62
д. Котиха ул. Молодежная д. 5
1979

Панельные
2
1
382,40
297,60
243,70
19
63
д. Малышево ул. Центральная д. 2
1984

Панельные
2
2
762,00
600,10
391,10
30
64
с. Парское ул. Молодежная д. 5
1979

Панельные
2
2
760,00
600,80
563,30
27
Итого по МО:
X
X
X
X
X
1904,40
1498,50
1198,10
76
Подвязновское сельское поселение
65
с. Подвязновский д. 10
1982

Панельные
5
4
3749,20
3029,60
2698,50
168
66
с. Подвязновский д. 11
1983

Панельные
5
4
3729,10
3009,50
2555,70
173
67
с. Подвязновский д. 13
1986

Панельные
5
4
3740,80
3030,00
2576,10
177
68
с. Подвязновский д. 14
1985

Панельные
5
4
3743,70
3064,50
2302,20
170
69
с. Подвязновский д. 15
1985

Панельные
5
4
3753,50
3015,00
2049,20
197
70
с. Подвязновский д. 16
1993

Панельные
5
5
4851,00
4383,00
3414,90
212
71
с. Подвязновский д. 17
1994

Панельные
5
4
4131,60
3710,70
3118,70
176
72
с. Подвязновский д. 18
1990

Панельные
5
4
3773,70
2978,70
2849,50
169
Итого по МО:
X
X
X
X
X
31472,60
26221,00
21564,80
1442
Приволжское городское поселение
73
г. Приволжск ул. Железнодорожная д. 21 литера А
1991

Панельные
5
2
2367,00
2167,00
1849,80
93
74
г. Приволжск ул. Коминтерновская д. 65 литера А
1926

Смешанные
2
2
205,50
198,80
146,40
7
75
г. Приволжск ул. Революционная д. 10 литера А
1934

Каменные, кирпичные
3
4
1531,10
1411,10
1261,35
54
76
г. Приволжск ул. Революционная д. 91 литера А
1981

Каменные, кирпичные
5
6
5820,00
4351,60
4163,30
153
Итого по МО:
X
X
X
X
X
9923,60
8128,50
7420,85
307
Родниковское городское поселение
77
г. Родники мкр 60 лет Октября д. 9
1985

Каменные, кирпичные
5
2
3617,60
2269,41
597,80
161
78
г. Родники мкр Гагарина д. 24
1964

Каменные, кирпичные
5
1
2465,80
1570,00
327,30
194
79
г. Родники мкр Гагарина д. 7
1967

Каменные, кирпичные
5
4
3434,90
3197,80
2848,40
135
80
г. Родники мкр Шагова д. 11
1994

Панельные
5
6
4654,60
4322,50
4172,70
187
81
г. Родники мкр Южный д. 11
1984

Панельные
5
4
3481,20
3052,60
2754,10
140
82
г. Родники мкр Южный д. 18
1985

Панельные
5
6
5140,90
4508,50
3910,10
214
83
г. Родники мкр Южный д. 3
1993

Панельные
5
4
4450,28
3046,30
2364,40
131
84
г. Родники мкр Южный д. 7
1982

Панельные
5
4
3412,00
3000,90
2620,50
130
85
г. Родники ул. Марии Ульяновой д. 2
1983

Панельные
5
4
3546,50
3078,80
2721,70
140
86
г. Родники ул. Марии Ульяновой д. 7
1971

Каменные, кирпичные
5
1
2119,30
1316,50
1099,40
143
87
г. Родники ул. Мира д. 20а
1976

Каменные, кирпичные
4
4
2801,30
2494,30
2356,70
128
88
г. Родники ул. Рябикова д. 11
1982

Каменные, кирпичные
5
4
3527,80
3193,80
2899,50
133
Итого по МО:
X
X
X
X
X
42652,18
35051,41
28672,60
1836
Тимошихское сельское поселение
89
д. Тимошиха ул. Советская д. 1
1985

Панельные
2
2
1019,70
588,30
306,10
28
Итого по МО:
X
X
X
X
X
1019,70
588,30
306,10
28
Филисовское сельское поселение
90
с. Филисово ул. Школьная д. 2
1991

Панельные
2
2
745,00
593,00
408,20
32
91
с. Филисово ул. Школьная д. 4
1991

Панельные
2
2
745,00
592,40
424,90
29
Итого по МО:
X
X
X
X
X
1490,00
1185,40
833,10
61
Итого по субъекту:
X
X
X
X
X
261150,43
231000,04
196219,57
10789

№ п/п
Адрес МКД
Вид ремонта
Стоимость капитального ремонта
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
Плановая дата завершения работ
всего
в том числе:
за счет средств Фонда
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
за счет средств местного бюджета
за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб./кв. м
руб./кв. м
1
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Балахонковское сельское поселение
1
д. Балахонки ул. Центральная д. 7
ЧАСТ
283270,00
151498,00
0,00
89281,50
42490,50
964,82
1000,00
12.2013
Итого по МО:
X
283270,00
151498,00
0,00
89281,50
42490,50
964,82
1000,00
X
Богданихское сельское поселение
2
д. Богданиха д. 9
ЧАСТ
1300000,00
695266,00
0,00
409734,00
195000,00
334,79
1000,00
12.2013
Итого по МО:
X
1300000,00
695266,00
0,00
409734,00
195000,00
334,79
1000,00
X
Богородское сельское поселение
3
с. Богородское ул. Центральная д. 16
ЧАСТ
650000,00
347633,00
0,00
204867,00
97500,00
1146,38
2100,00
12.2013
4
с. Богородское ул. Центральная д. 49
ЧАСТ
600000,00
320892,00
0,00
189108,00
90000,00
1347,41
2100,00
12.2013
5
с. Богородское ул. Центральная д. 51
ЧАСТ
950000,00
508079,00
0,00
299421,00
142500,00
2003,80
2100,00
12.2013
Итого по МО:
X
2200000,00
1176604,00
0,00
693396,00
330000,00
1480,09
2100,00
X
Город Иваново
6
г. Иваново пер. Фигурный д. 4
ЧАСТ
1271050,00
679783,00
0,00
400610,00
190657,00
2203,24
3574,44
12.2013
7
г. Иваново пр-кт Текстильщиков д. 9Б
ЧАСТ
1164600,00
622851,00
0,00
367059,00
174690,00
380,10
3574,44
12.2013
8
г. Иваново пр-кт Шереметевский д. 18
ЧАСТ
1700500,00
909461,00
0,00
535964,00
255075,00
1062,97
3574,44
12.2013
9
г. Иваново ул. Дунаева д. 75
ЧАСТ
1840000,00
984069,00
0,00
579931,00
276000,00
803,14
3574,44
12.2013
10
г. Иваново ул. Каравайковой д. 140
ЧАСТ
953212,00
509797,00
0,00
300433,00
142982,00
429,41
3574,44
12.2013
11
г. Иваново ул. Карла Маркса д. 34
ЧАСТ
3550000,00
1898611,00
0,00
1118889,00
532500,00
616,28
3574,44
12.2013
12
г. Иваново ул. Комсомольская д. 41
ЧАСТ
1840000,00
984069,00
0,00
579931,00
276000,00
680,55
3574,44
12.2013
13
г. Иваново ул. Любимова д. 18
ЧАСТ
1381600,00
738907,00
0,00
435453,00
207240,00
357,09
3574,44
12.2013
14
г. Иваново ул. Сарментовой д. 2А
ЧАСТ
2608000,00
1394811,00
0,00
821989,00
391200,00
754,24
3574,44
12.2013
15
г. Иваново ул. Сосневская 3-я д. 122
ЧАСТ
1646820,00
880752,00
0,00
519045,00
247023,00
488,11
3574,44
12.2013
16
г. Иваново ул. Ташкентская д. 11
ЧАСТ
3240000,00
1732817,00
0,00
1021183,00
486000,00
835,59
3574,44
12.2013
17
г. Иваново ул. Ульяновская д. 58
ЧАСТ
2738000,00
1464337,00
0,00
862963,00
410700,00
477,28
3574,44
12.2013
18
г. Иваново ул. Шестернина д. 4
ЧАСТ
2402317,00
1284807,00
0,00
757162,00
360348,00
310,74
3574,44
12.2013
19
г. Иваново ш. Кохомское д. 8
ЧАСТ
3170849,00
1695834,00
0,00
999388,00
475627,00
361,38
3574,44
12.2013
Итого по МО:
X
29506948,00
15780906,00
0,00
9300000,00
4426042,00
536,14
3574,44
X
Город Кинешма
20
г. Кинешма ул. Аристарха Макарова д. 58/1
ЧАСТ
2660043,00
1422644,20
0,00
838392,35
399006,45
666,26
1000,00
12.2013
21
г. Кинешма ул. Ванцетти д. 45
ЧАСТ
2380000,00
1272871,60
0,00
750128,40
357000,00
522,96
1000,00
12.2013
22
г. Кинешма ул. Вичугская д. 108
ЧАСТ
2430687,00
1299980,02
0,00
766103,93
364603,05
324,13
1000,00
12.2013
23
г. Кинешма ул. Вичугская д. 47
ЧАСТ
3412096,00
1824857,18
0,00
1075424,42
511814,40
582,50
1000,00
12.2013
24
г. Кинешма ул. Григория Королева д. 10а
ЧАСТ
1241899,00
664192,42
0,00
391421,73
186284,85
273,97
1000,00
12.2013
25
г. Кинешма ул. Декабристов д. 18
ЧАСТ
1288510,00
689120,92
0,00
406112,58
193276,50
397,74
1000,00
12.2013
26
г. Кинешма ул. Наволокская д. 11
ЧАСТ
1326608,00
709496,49
0,00
418120,31
198991,20
217,21
1000,00
12.2013
27
г. Кинешма ул. Правды д. 7а
ЧАСТ
2192446,00
1172563,97
0,00
691015,13
328866,90
287,54
1000,00
12.2013
28
г. Кинешма ул. им. Менделеева д. 1а
ЧАСТ
1088188,00
581984,71
0,00
342975,09
163228,20
316,70
1000,00
12.2013
29
г. Кинешма ул. им. Юрия Горохова д. 14а
ЧАСТ
1009363,00
539827,52
0,00
318131,03
151404,45
301,24
1000,00
12.2013
Итого по МО:
X
19029840,00
10177539,03
0,00
5997824,97
2854476,00
379,14
1000,00
X
Каминское сельское поселение
30
с. Острецово ул. Школьная д. 3
ЧАСТ
186524,00
99757,00
0,00
58788,00
27979,00
622,74
3100,00
12.2013
31
с. Острецово ул. Школьная д. 4
ЧАСТ
306951,00
164163,00
0,00
96745,00
46043,00
1253,37
3100,00
12.2013
Итого по МО:
X
493475,00
263920,00
0,00
155533,00
74022,00
906,42
3100,00
X
Куликовское сельское поселение
32
д. Юрьевское д. 1
ЧАСТ
620000,00
331588,00
0,00
195412,00
93000,00
1122,17
1130,00
12.2013
Итого по МО:
X
620000,00
331588,00
0,00
195412,00
93000,00
1122,17
1130,00
X
Лежневское сельское поселение
33
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 10
ЧАСТ
1078730,00
576927,00
0,00
339993,00
161810,00
1853,17
1900,00
11.2013
34
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 11
ЧАСТ
1078919,00
577027,00
0,00
340054,00
161838,00
1859,56
1900,00
11.2013
35
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 12
ЧАСТ
1078402,00
576751,00
0,00
339891,00
161760,00
1835,27
1900,00
11.2013
36
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 13
ЧАСТ
870717,00
465677,00
0,00
274433,00
130607,00
1462,90
1900,00
11.2013
37
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 9
ЧАСТ
1078437,00
576770,00
0,00
339902,00
161765,00
1861,94
1900,00
11.2013
Итого по МО:
X
5185205,00
2773152,00
0,00
1634273,00
777780,00
1773,14
1900,00
X
Лежневское городское поселение
38
п. Лежнево ул. Ивановская д. 32А
ЧАСТ
974045,95
520938,82
0,00
307000,23
146106,90
614,81
2000,00
12.2013
39
п. Лежнево ул. Комсомольская 1-я д. 2А
ЧАСТ
365702,63
195585,09
0,00
115262,15
54855,39
1792,66
2000,00
12.2013
40
п. Лежнево ул. Ленина д. 4
ЧАСТ
247228,61
132222,80
0,00
77921,52
37084,29
1434,04
2000,00
12.2013
41
п. Лежнево ул. Луговая д. 13
ЧАСТ
1092338,93
584204,71
0,00
344283,38
163850,84
256,18
2000,00
12.2013
42
п. Лежнево ул. Луговая д. 15
ЧАСТ
1091917,20
583979,16
0,00
344150,46
163787,58
250,41
2000,00
12.2013
43
п. Лежнево ул. Луначарского 1-я д. 7
ЧАСТ
343843,82
183894,55
0,00
108372,70
51576,57
1392,08
2000,00
12.2013
44
п. Лежнево ул. Маяковского д. 4
ЧАСТ
1112334,09
594898,52
0,00
350585,46
166850,11
251,23
2000,00
12.2013
45
п. Лежнево ул. Маяковского д. 6
ЧАСТ
1112967,03
595237,03
0,00
350784,95
166945,05
251,04
2000,00
12.2013
46
п. Лежнево ул. Маяковского д. 8
ЧАСТ
1092760,91
584430,39
0,00
344416,38
163914,14
253,48
2000,00
12.2013
47
п. Лежнево ул. Островского д. 1
ЧАСТ
1060443,14
567146,20
0,00
334230,47
159066,47
1344,38
2000,00
12.2013
48
п. Лежнево ул. Островского д. 11
ЧАСТ
421995,74
225691,76
0,00
133004,62
63299,36
1413,25
2000,00
12.2013
49
п. Лежнево ул. Островского д. 13
ЧАСТ
419391,81
224299,13
0,00
132183,91
62908,77
1411,62
2000,00
12.2013
50
п. Лежнево ул. Островского д. 3
ЧАСТ
643859,51
344348,94
0,00
202931,64
96578,93
1253,86
2000,00
12.2013
51
п. Лежнево ул. Рабочий поселок д. 4
ЧАСТ
403072,62
215571,30
0,00
127040,43
60460,89
1658,74
2000,00
12.2013
52
п. Лежнево ул. Речная 1-я д. 21
ЧАСТ
1093182,69
584655,97
0,00
344549,32
163977,40
281,06
2000,00
12.2013
53
п. Лежнево ул. Свердлова 3-я д. 9
ЧАСТ
964350,36
515753,86
0,00
303943,95
144652,55
242,84
2000,00
12.2013
54
п. Лежнево ул. Суворова д. 5
ЧАСТ
956460,87
511534,40
0,00
301457,34
143469,13
1213,47
2000,00
12.2013
55
п. Лежнево ул. Текстильщиков д. 1Б
ЧАСТ
955090,12
510801,30
0,00
301025,30
143263,52
1211,89
2000,00
12.2013
56
п. Лежнево ул. Текстильщиков д. 9
ЧАСТ
791716,97
423426,07
0,00
249533,35
118757,55
1025,27
2000,00
12.2013
Итого по МО:
X
15142703,00
8098620,00
0,00
4772677,56
2271405,44
416,53
2000,00
X
Новоталицкое сельское поселение
57
с. Михалево д. 8
ЧАСТ
1250000,00
668525,00
0,00
393975,00
187500,00
1996,17
2000,00
12.2013
58
с. Ново-Талицы линия 1-я д. 1
ЧАСТ
200000,00
106964,00
0,00
63036,00
30000,00
660,07
2000,00
12.2013
59
с. Ново-Талицы ул. Садовая д. 2
ЧАСТ
450000,00
240669,00
0,00
141831,00
67500,00
773,99
2000,00
12.2013
60
с. Ново-Талицы ул. Школьная д. 3
ЧАСТ
1325436,00
708869,00
0,00
417751,60
198815,40
445,08
2000,00
12.2013
Итого по МО:
X
3225436,00
1725027,00
0,00
1016593,60
483815,40
718,58
2000,00
X
Озерновское сельское поселение
61
с. Бибирево ул. Центральная д. 20
ЧАСТ
2200000,00
1176604,00
0,00
693396,00
330000,00
855,17
1000,00
12.2013
Итого по МО:
X
2200000,00
1176604,00
0,00
693396,00
330000,00
855,17
1000,00
X
Парское сельское поселение
62
д. Котиха ул. Молодежная д. 5
ЧАСТ
159820,00
85475,00
0,00
50372,00
23973,00
537,03
2200,00
12.2013
63
д. Малышево ул. Центральная д. 2
ЧАСТ
321149,00
171757,00
0,00
101220,00
48172,00
535,16
2200,00
12.2013
64
с. Парское ул. Молодежная д. 5
ЧАСТ
321313,00
171845,00
0,00
101271,00
48197,00
534,81
2200,00
12.2013
Итого по МО:
X
802282,00
429077,00
0,00
252863,00
120342,00
535,39
2200,00
X
Подвязновское сельское поселение
65
с. Подвязновский д. 10
ЧАСТ
780000,00
417159,00
0,00
245841,00
117000,00
257,46
1000,00
12.2013
66
с. Подвязновский д. 11
ЧАСТ
780000,00
417159,00
0,00
245841,00
117000,00
259,18
1000,00
12.2013
67
с. Подвязновский д. 13
ЧАСТ
780000,00
417159,00
0,00
245841,00
117000,00
257,43
1000,00
12.2013
68
с. Подвязновский д. 14
ЧАСТ
780000,00
417159,00
0,00
245841,00
117000,00
254,53
1000,00
12.2013
69
с. Подвязновский д. 15
ЧАСТ
780000,00
417159,00
0,00
245841,00
117000,00
258,71
1000,00
12.2013
70
с. Подвязновский д. 16
ЧАСТ
1170000,00
625739,00
0,00
368761,00
175500,00
266,94
1000,00
12.2013
71
с. Подвязновский д. 17
ЧАСТ
975000,00
521449,00
0,00
307301,00
146250,00
262,75
1000,00
12.2013
72
с. Подвязновский д. 18
ЧАСТ
780000,00
417159,00
0,00
245841,00
117000,00
261,86
1000,00
12.2013
Итого по МО:
X
6825000,00
3650142,00
0,00
2151108,00
1023750,00
260,29
1000,00
X
Приволжское городское поселение
73
г. Приволжск ул. Железнодорожная д. 21 литера А
ЧАСТ
2841802,30
1519853,00
0,00
895679,30
426270,00
1311,40
5500,00
12.2013
74
г. Приволжск ул. Коминтерновская д. 65 литера А
ЧАСТ
1082219,00
578792,00
0,00
341094,00
162333,00
5443,76
5500,00
12.2013
75
г. Приволжск ул. Революционная д. 10 литера А
ЧАСТ
2080542,40
1112715,70
0,00
655745,30
312081,40
1474,41
5500,00
12.2013
76
г. Приволжск ул. Революционная д. 91 литера А
ЧАСТ
3989723,26
2133783,76
0,00
1257481,00
598458,50
916,84
5500,00
12.2013
Итого по МО:
X
9994286,96
5345144,46
0,00
3149999,60
1499142,90
1229,54
5500,00
X
Родниковское городское поселение
77
г. Родники мкр 60 лет Октября д. 9
ЧАСТ
1193708,00
638419,00
0,00
376233,00
179056,00
526,00
3200,00
12.2013
78
г. Родники мкр Гагарина д. 24
ЧАСТ
1909286,00
1021124,00
0,00
601769,00
286393,00
1216,11
3200,00
12.2013
79
г. Родники мкр Гагарина д. 7
ЧАСТ
2029357,00
1085341,00
0,00
639612,00
304404,00
634,61
3200,00
12.2013
80
г. Родники мкр Шагова д. 11
ЧАСТ
1583382,00
846824,00
0,00
499050,00
237508,00
366,31
3200,00
12.2013
81
г. Родники мкр Южный д. 11
ЧАСТ
1112609,00
595046,00
0,00
350672,00
166891,00
364,48
3200,00
12.2013
82
г. Родники мкр Южный д. 18
ЧАСТ
1627945,00
870657,00
0,00
513096,00
244192,00
361,08
3200,00
12.2013
83
г. Родники мкр Южный д. 3
ЧАСТ
920109,00
492093,00
0,00
290000,00
138016,00
302,04
3200,00
12.2013
84
г. Родники мкр Южный д. 7
ЧАСТ
1240595,00
663495,00
0,00
391011,00
186089,00
413,41
3200,00
12.2013
85
г. Родники ул. Марии Ульяновой д. 2
ЧАСТ
961601,00
514284,00
0,00
303077,00
144240,00
312,33
3200,00
12.2013
86
г. Родники ул. Марии Ульяновой д. 7
ЧАСТ
1409023,00
753574,00
0,00
444096,00
211353,00
1070,28
3200,00
12.2013
87
г. Родники ул. Мира д. 20а
ЧАСТ
1145007,00
612373,00
0,00
360883,00
171751,00
459,05
3200,00
12.2013
88
г. Родники ул. Рябикова д. 11
ЧАСТ
1184988,00
633755,00
0,00
373485,00
177748,00
371,03
3200,00
12.2013
Итого по МО:
X
16317610,00
8726985,00
0,00
5142984,00
2447641,00
465,53
3200,00
X
Тимошихское сельское поселение
89
д. Тимошиха ул. Советская д. 1
ЧАСТ
638000,00
341215,00
0,00
201085,00
95700,00
1084,48
1090,00
12.2013
Итого по МО:
X
638000,00
341215,00
0,00
201085,00
95700,00
1084,48
1090,00
X
Филисовское сельское поселение
90
с. Филисово ул. Школьная д. 2
ЧАСТ
299224,00
160031,00
0,00
94309,00
44884,00
504,59
1600,00
12.2013
91
с. Филисово ул. Школьная д. 4
ЧАСТ
299224,00
160031,00
0,00
94309,00
44884,00
505,10
1600,00
12.2013
Итого по МО:
X
598448,00
320062,00
0,00
188618,00
89768,00
504,85
1600,00
X
Итого по субъекту:
X
114362503,96
61163349,49
0,00
36044779,23
17154375,24
495,08
5500,00
X





Приложение 2
к Программе

Планируемые показатели выполнения адресной программы
Ивановской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 26.02.2014 № 59-п)

№ п/п
Наименование МО
Общая площадь МКД, всего
Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы
Количество МКД
Стоимость капитального ремонта
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
кв. м
чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого по Программе
261150,43
10789
0
0
0
91
91
0,00
0,00
0,00
114362503,96
114362503,96
1
Балахонковское сельское поселение
460,70
15
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
283270,00
283270,00
2
Богданихское сельское поселение
4786,60
178
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
1300000,00
1300000,00
3
Богородское сельское поселение
1600,80
73
0
0
0
3
3
0,00
0,00
0,00
2200000,00
2200000,00
4
Город Иваново
59017,60
2384
0
0
0
14
14
0,00
0,00
0,00
29506948,00
29506948,00
5
Город Кинешма
52247,05
2146
0
0
0
10
10
0,00
0,00
0,00
19029840,00
19029840,00
6
Каминское сельское поселение
599,30
21
0
0
0
2
2
0,00
0,00
0,00
493475,00
493475,00
7
Куликовское сельское поселение
618,20
20
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
620000,00
620000,00
8
Лежневское сельское поселение
4721,60
143
0
0
0
5
5
0,00
0,00
0,00
5185205,00
5185205,00
9
Лежневское городское поселение
40282,40
1701
0
0
0
19
19
0,00
0,00
0,00
15142703,00
15142703,00
10
Новоталицкое сельское поселение
4791,20
244
0
0
0
4
4
0,00
0,00
0,00
3225436,00
3225436,00
11
Озерновское сельское поселение
3562,50
114
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
2200000,00
2200000,00
12
Парское сельское поселение
1904,40
76
0
0
0
3
3
0,00
0,00
0,00
802282,00
802282,00
13
Подвязновское сельское поселение
31472,60
1442
0
0
0
8
8
0,00
0,00
0,00
6825000,00
6825000,00
14
Приволжское городское поселение
9923,60
307
0
0
0
4
4
0,00
0,00
0,00
9994286,96
9994286,96
15
Родниковское городское поселение
42652,18
1836
0
0
0
12
12
0,00
0,00
0,00
16317610,00
16317610,00
16
Тимошихское сельское поселение
1019,70
28
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
638000,00
638000,00
17
Филисовское сельское поселение
1490,00
61
0
0
0
2
2
0,00
0,00
0,00
598448,00
598448,00

2013 год
261150,43
10789
0
0
0
91
91
0,00
0,00
0,00
114362503,96
114362503,96
1
Балахонковское сельское поселение
460,70
15
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
283270,00
283270,00
2
Богданихское сельское поселение
4786,60
178
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
1300000,00
1300000,00
3
Богородское сельское поселение
1600,80
73
0
0
0
3
3
0,00
0,00
0,00
2200000,00
2200000,00
4
Город Иваново
59017,60
2384
0
0
0
14
14
0,00
0,00
0,00
29506948,00
29506948,00
5
Город Кинешма
52247,05
2146
0
0
0
10
10
0,00
0,00
0,00
19029840,00
19029840,00
6
Каминское сельское поселение
599,30
21
0
0
0
2
2
0,00
0,00
0,00
493475,00
493475,00
7
Куликовское сельское поселение
618,20
20
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
620000,00
620000,00
8
Лежневское сельское поселение
4721,60
143
0
0
0
5
5
0,00
0,00
0,00
5185205,00
5185205,00
9
Лежневское городское поселение
40282,40
1701
0
0
0
19
19
0,00
0,00
0,00
15142703,00
15142703,00
10
Новоталицкое сельское поселение
4791,20
244
0
0
0
4
4
0,00
0,00
0,00
3225436,00
3225436,00
11
Озерновское сельское поселение
3562,50
114
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
2200000,00
2200000,00
12
Парское сельское поселение
1904,40
76
0
0
0
3
3
0,00
0,00
0,00
802282,00
802282,00
13
Подвязновское сельское поселение
31472,60
1442
0
0
0
8
8
0,00
0,00
0,00
6825000,00
6825000,00
14
Приволжское городское поселение
9923,60
307
0
0
0
4
4
0,00
0,00
0,00
9994286,96
9994286,96
15
Родниковское городское поселение
42652,18
1836
0
0
0
12
12
0,00
0,00
0,00
16317610,00
16317610,00
16
Тимошихское сельское поселение
1019,70
28
0
0
0
1
1
0,00
0,00
0,00
638000,00
638000,00
17
Филисовское сельское поселение
1490,00
61
0
0
0
2
2
0,00
0,00
0,00
598448,00
598448,00





Приложение 3
к Программе

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной
программе Ивановской области по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год, по видам ремонта
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 26.06.2014 № 260-п)

№ п/п
Адрес МКД
Стоимость капитального ремонта, всего
Ремонт внутридомовых инженерных систем
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
Ремонт крыши
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Утепление и ремонт фасадов
Ремонт фундаментов
Энергетическое обследование дома
руб.
руб.
руб.
кв. м
руб.
ед.
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
куб. м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по субъекту:
114362503,96
8554444,64
5200513,00
68971,30
85026404,43
6
9600000,00
1265,50
243387,00
12194,50
3751732,89
0,00
0,00
1986022,00
Балахонковское сельское поселение
1
д. Балахонки ул. Центральная д. 7
283270,00
0,00
0,00
223,15
283270,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
283270,00
0,00
0,00
223,15
283270,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Богданихское сельское поселение
2
д. Богданиха д. 9
1300000,00
0,00
0,00
1038,00
1300000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
1300000,00
0,00
0,00
1038,00
1300000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Богородское сельское поселение
3
с. Богородское ул. Центральная д. 16
650000,00
0,00
0,00
392,00
650000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
с. Богородское ул. Центральная д. 49
600000,00
0,00
0,00
372,00
600000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
с. Богородское ул. Центральная д. 51
950000,00
79405,19
0,00
386,00
870594,81
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
2200000,00
79405,19
0,00
1150,00
2120594,81
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Город Иваново
6
г. Иваново пер. Фигурный д. 4
1271050,00
0,00
200000,00
555,00
1036050,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35000,00
7
г. Иваново пр-кт Текстильщиков д. 9Б
1164600,00
0,00
210000,00
776,00
914600,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
8
г. Иваново пр-кт Шереметевский д. 18
1700500,00
0,00
200000,00
690,00
1455500,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45000,00
9
г. Иваново ул. Дунаева д. 75
1840000,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
1
1600000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
10
г. Иваново ул. Каравайковой д. 140
953212,00
0,00
260000,00
430,00
643212,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
11
г. Иваново ул. Карла Маркса д. 34
3550000,00
100000,00
200000,00
0,00
0,00
2
3200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
12
г. Иваново ул. Комсомольская д. 41
1840000,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
1
1600000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
13
г. Иваново ул. Любимова д. 18
1381600,00
0,00
210000,00
984,00
1131600,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
14
г. Иваново ул. Сарментовой д. 2А
2608000,00
0,00
200000,00
966,00
2368000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
15
г. Иваново ул. Сосневская 3-я д. 122
1646820,00
0,00
80000,00
1067,30
1526820,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
16
г. Иваново ул. Ташкентская д. 11
3240000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
3200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
17
г. Иваново ул. Ульяновская д. 58
2738000,00
0,00
65000,00
1640,00
2623000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
18
г. Иваново ул. Шестернина д. 4
2402317,00
0,00
200000,00
1441,00
2152317,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
19
г. Иваново ш. Кохомское д. 8
3170849,00
0,00
320000,00
2432,00
2800849,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
Итого по МО:
29506948,00
100000,00
2545000,00
10981,30
16651948,00
6
9600000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610000,00
Город Кинешма
20
г. Кинешма ул. Аристарха Макарова д. 58/1
2660043,00
0,00
364833,00
2110,00
2295210,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
г. Кинешма ул. Ванцетти д. 45
2380000,00
664329,00
446940,00
0,00
0,00
0
0,00
1265,50
243387,00
3324,00
1025344,00
0,00
0,00
0,00
22
г. Кинешма ул. Вичугская д. 108
2430687,00
450438,92
325678,00
2200,00
1654570,08
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
г. Кинешма ул. Вичугская д. 47
3412096,00
0,00
180000,00
1850,00
3232096,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
г. Кинешма ул. Григория Королева д. 10а
1241899,00
0,00
261101,00
1259,00
980798,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
г. Кинешма ул. Декабристов д. 18
1288510,00
0,00
180000,00
989,00
1108510,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
г. Кинешма ул. Наволокская д. 11
1326608,00
132661,00
0,00
1692,00
1193947,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
г. Кинешма ул. Правды д. 7а
2192446,00
0,00
416961,00
2361,00
1775485,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
г. Кинешма ул. им. Менделеева д. 1а
1088188,00
0,00
180000,00
1050,00
908188,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
г. Кинешма ул. им. Юрия Горохова д. 14а
1009363,00
0,00
180000,00
971,00
829363,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
19029840,00
1247428,92
2535513,00
14482,00
13978167,08
0
0,00
1265,50
243387,00
3324,00
1025344,00
0,00
0,00
0,00
Каминское сельское поселение
30
с. Острецово ул. Школьная д. 3
186524,00
0,00
0,00
211,00
162524,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
31
с. Острецово ул. Школьная д. 4
306951,00
0,00
0,00
215,00
282951,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
Итого по МО:
493475,00
0,00
0,00
426,00
445475,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48000,00
Куликовское сельское поселение
32
д. Юрьевское д. 1
620000,00
0,00
0,00
552,00
620000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
620000,00
0,00
0,00
552,00
620000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Лежневское сельское поселение
33
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 10
1078730,00
144593,00
0,00
480,00
671916,00
0
0,00
0,00
0,00
540,00
232221,00
0,00
0,00
30000,00
34
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 11
1078919,00
144593,00
0,00
480,00
673214,00
0
0,00
0,00
0,00
540,00
231112,00
0,00
0,00
30000,00
35
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 12
1078402,00
144593,00
0,00
480,00
672697,00
0
0,00
0,00
0,00
540,00
231112,00
0,00
0,00
30000,00
36
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 13
870717,00
144840,00
0,00
480,00
695877,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
37
с. Ухтохма ул. Совхозная д. 9
1078437,00
144593,00
0,00
480,00
672177,00
0
0,00
0,00
0,00
540,00
231667,00
0,00
0,00
30000,00
Итого по МО:
5185205,00
723212,00
0,00
2400,00
3385881,00
0
0,00
0,00
0,00
2160,00
926112,00
0,00
0,00
150000,00
Лежневское городское поселение
38
п. Лежнево ул. Ивановская д. 32А
974045,95
0,00
0,00
750,00
944045,95
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
39
п. Лежнево ул. Комсомольская 1-я д. 2А
365702,63
0,00
0,00
230,00
335702,63
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
40
п. Лежнево ул. Ленина д. 4
247228,61
0,00
0,00
160,00
217228,61
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
41
п. Лежнево ул. Луговая д. 13
1092338,93
0,00
0,00
960,00
1062338,93
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
42
п. Лежнево ул. Луговая д. 15
1091917,20
0,00
0,00
960,00
1061917,20
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
43
п. Лежнево ул. Луначарского 1-я д. 7
343843,82
0,00
0,00
235,00
313843,82
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
44
п. Лежнево ул. Маяковского д. 4
1112334,09
0,00
0,00
980,00
1082334,09
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
45
п. Лежнево ул. Маяковского д. 6
1112967,03
0,00
0,00
980,00
1082967,03
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
46
п. Лежнево ул. Маяковского д. 8
1092760,91
0,00
0,00
960,00
1062760,91
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
47
п. Лежнево ул. Островского д. 1
1060443,14
0,00
0,00
800,00
1030443,14
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
48
п. Лежнево ул. Островского д. 11
421995,74
0,00
0,00
280,00
391995,74
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
49
п. Лежнево ул. Островского д. 13
419391,81
0,00
0,00
280,00
389391,81
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
50
п. Лежнево ул. Островского д. 3
643859,51
0,00
0,00
460,00
613859,51
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
51
п. Лежнево ул. Рабочий поселок д. 4
403072,62
0,00
0,00
260,00
373072,62
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
52
п. Лежнево ул. Речная 1-я д. 21
1093182,69
0,00
0,00
960,00
1063182,69
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
53
п. Лежнево ул. Свердлова 3-я д. 9
964350,36
0,00
0,00
840,00
934350,36
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
54
п. Лежнево ул. Суворова д. 5
956460,87
0,00
0,00
745,00
926460,87
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
55
п. Лежнево ул. Текстильщиков д. 1Б
955090,12
0,00
0,00
660,00
925090,12
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
56
п. Лежнево ул. Текстильщиков д. 9
791716,97
0,00
0,00
630,00
761716,97
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
Итого по МО:
15142703,00
0,00
0,00
12130,00
14572703,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570000,00
Новоталицкое сельское поселение
57
с. Михалево д. 8
1250000,00
1250000,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
с. Ново-Талицы линия 1-я д. 1
200000,00
0,00
0,00
292,00
200000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
с. Ново-Талицы ул. Садовая д. 2
450000,00
0,00
0,00
495,00
450000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
с. Ново-Талицы ул. Школьная д. 3
1325436,00
1325436,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
3225436,00
2575436,00
0,00
787,00
650000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Озерновское сельское поселение
61
с. Бибирево ул. Центральная д. 20
2200000,00
0,00
0,00
1115,00
2200000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
2200000,00
0,00
0,00
1115,00
2200000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Парское сельское поселение
62
д. Котиха ул. Молодежная д. 5
159820,00
0,00
0,00
212,00
135820,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
63
д. Малышево ул. Центральная д. 2
321149,00
0,00
0,00
410,00
297149,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
64
с. Парское ул. Молодежная д. 5
321313,00
0,00
0,00
409,00
297313,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
Итого по МО:
802282,00
0,00
0,00
1031,00
730282,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72000,00
Подвязновское сельское поселение
65
с. Подвязновский д. 10
780000,00
0,00
0,00
763,90
780000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
с. Подвязновский д. 11
780000,00
0,00
0,00
763,90
780000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
с. Подвязновский д. 13
780000,00
0,00
0,00
763,90
780000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
с. Подвязновский д. 14
780000,00
0,00
0,00
763,90
780000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
с. Подвязновский д. 15
780000,00
0,00
0,00
763,90
780000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
с. Подвязновский д. 16
1170000,00
0,00
0,00
1150,00
1170000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
с. Подвязновский д. 17
975000,00
0,00
0,00
955,00
975000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
с. Подвязновский д. 18
780000,00
0,00
0,00
763,90
780000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
6825000,00
0,00
0,00
6688,40
6825000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приволжское городское поселение
73
г. Приволжск ул. Железнодорожная д. 21 литера А
2841802,30
1309876,53
0,00
576,00
998832,57
0
0,00
0,00
0,00
123,00
498093,20
0,00
0,00
35000,00
74
г. Приволжск ул. Коминтерновская д. 65 литера А
1082219,00
0,00
0,00
268,10
324208,00
0
0,00
0,00
0,00
239,00
738011,00
0,00
0,00
20000,00
75
г. Приволжск ул. Революционная д. 10 литера А
2080542,40
0,00
120000,00
670,35
1945542,40
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
76
г. Приволжск ул. Революционная д. 91 литера А
3989723,26
2519086,00
0,00
1125,00
1230077,00
0
0,00
0,00
0,00
207,00
205560,26
0,00
0,00
35000,00
Итого по МО:
9994286,96
3828962,53
120000,00
2639,45
4498659,97
0
0,00
0,00
0,00
569,00
1441664,46
0,00
0,00
105000,00
Родниковское городское поселение
77
г. Родники мкр 60 лет Октября д. 9
1193708,00
0,00
0,00
1012,00
1159300,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34408,00
78
г. Родники мкр Гагарина д. 24
1909286,00
0,00
0,00
1023,00
1879286,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
79
г. Родники мкр Гагарина д. 7
2029357,00
0,00
0,00
1160,00
2001857,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27500,00
80
г. Родники мкр Шагова д. 11
1583382,00
0,00
0,00
1200,00
1321241,48
0
0,00
0,00
0,00
3488,70
221340,52
0,00
0,00
40800,00
81
г. Родники мкр Южный д. 11
1112609,00
0,00
0,00
838,00
1084117,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28492,00
82
г. Родники мкр Южный д. 18
1627945,00
0,00
0,00
1338,00
1582445,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45500,00
83
г. Родники мкр Южный д. 3
920109,00
0,00
0,00
899,00
889543,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30566,00
84
г. Родники мкр Южный д. 7
1240595,00
0,00
0,00
899,00
1210029,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30566,00
85
г. Родники ул. Марии Ульяновой д. 2
961601,00
0,00
0,00
830,00
796109,09
0
0,00
0,00
0,00
2652,80
137271,91
0,00
0,00
28220,00
86
г. Родники ул. Марии Ульяновой д. 7
1409023,00
0,00
0,00
716,00
1384023,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25000,00
87
г. Родники ул. Мира д. 20а
1145007,00
0,00
0,00
1066,00
1117207,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27800,00
88
г. Родники ул. Рябикова д. 11
1184988,00
0,00
0,00
1005,00
1150818,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34170,00
Итого по МО:
16317610,00
0,00
0,00
11986,00
15575975,57
0
0,00
0,00
0,00
6141,50
358612,43
0,00
0,00
383022,00
Тимошихское сельское поселение
89
д. Тимошиха ул. Советская д. 1
638000,00
0,00
0,00
552,00
638000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МО:
638000,00
0,00
0,00
552,00
638000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Филисовское сельское поселение
90
с. Филисово ул. Школьная д. 2
299224,00
0,00
0,00
395,00
275224,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
91
с. Филисово ул. Школьная д. 4
299224,00
0,00
0,00
395,00
275224,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00
Итого по МО:
598448,00
0,00
0,00
790,00
550448,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48000,00





Приложение 4
к Программе

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: ____________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: __________________________________________
___________________________________________________________________________
Работы (объекты): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо
организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________
____________________________________________________________________ рублей
Дата начала работ: ____________________________________________________
Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________
Официальный интернет-сайт для публикации ______________________________
___________________________________________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________
___________________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2. Техническая и сметная документация, в составе:
___________________________________________________________________________
(перечислить документы)
3. Договор подряда (проект).





Приложение 5
к Программе

Информация о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата __________________________________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Адрес многоквартирного дома: __________________________________________
___________________________________________________________________________
Работы (объекты): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________
____________________________________________________________________ рублей
Дата начала работ: ____________________________________________________
Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________
___________________________________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на
интернет-сайте ____________________________________________________________





Приложение 6
к Программе

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
_________________________________________ __________________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии _________________________________________________
Секретарь комиссии ____________________________________________________
Члены комиссии ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Время начала вскрытия конвертов _______________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители
участников конкурса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________
заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие
вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет
определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к
настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ______________________________________

Члены конкурсной комиссии _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(подписи)





Приложение
к протоколу
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от ______________

Сводная таблица конкурсных заявок

№ п/п
Наименование участника, адрес
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки
Информация о составе и квалификации работников
Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)
Нотариально заверенные копии учредительных документов
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
Справка из налогового органа о размере задолженности
Цена конкурсной заявки
Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1












2












3












4













Председатель конкурсной комиссии ______________________________________

Члены конкурсной комиссии _____________________________________________
(подписи)





Приложение 7
к Программе

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
_________________________________________________ _______________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии _________________________________________________
Секретарь комиссии ____________________________________________________
Члены комиссии ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,
установленным пунктом ___ конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Срок
выполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему
протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоены следующие номера:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
4. _____________________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана _________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается:
- в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить
возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением
участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии ______________________________________

Члены конкурсной комиссии _____________________________________________
(подписи)





Приложение
к протоколу
оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от ______________

Оценка заявок по критериям и подкритериям

№ п/п
Наименование участника
Дата и время регистрации заявки
Критерий "цена договора"
Критерий "срок выполнения работ"
Критерий "квалификация"
Итого
подкритерии
балл
без льготы, рублей
с льготой, рублей
балл
показатель
балл
опыт работы
штрафной балл
квалификация персонала
штрафной балл
соблюдение техники безопасности
штрафной балл
проигранные арбитражные дела
штрафной балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18























































Председатель конкурсной комиссии ______________________________________

Члены конкурсной комиссии _____________________________________________
(подписи)





Приложение 8
к Программе

Типовая конкурсная документация по проведению
открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора
подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является __________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда
___________________________________________________________________ рублей,
в том числе НДС ___________________ рублей.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:
__________________________________________________________________________,
часы работы: _________________________________________________________.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в
____ часов ____ минут "___" ________ 20____ года по адресу:
__________________________________________________________________________.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех
претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть
подтверждены доверенностью.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на
интернет-сайте ____________________________________________________________
не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса _____________ предоставляют обеспечение заявки.
(предоставляют, не предоставляют)
1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере
_______________________________________ рублей (3% от начальной цены
договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
___________________________________________________________________________
(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на
интернет-сайте ___________________________________________________________
в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11. Рекомендуется заключать договор подряда с победителем конкурса
по форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации в
десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса, с учетом
методических рекомендаций по заполнению примерной формы договора
(приложение 5 к Типовой конкурсной документации).
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за
контакты с участниками конкурса: __________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.
2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.
2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи
заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к Типовой конкурсной документации, с приложением следующих документов:
3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации.
3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.
3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов - участников конкурса на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям.
3.1.5. Организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделений участника конкурса, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к Типовой конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).
3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса.
3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за 3 месяца до даты подачи заявки.
3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую Типовую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.11 настоящей Типовой конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно "Оригинал" или "Копия", и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей Типовой конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей Типовой конкурсной документации.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.
4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.
4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в 5-дневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.
4.3.2. Победителю конкурса - в 10-дневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.
4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в 5-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение 10 дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей Типовой конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления.
5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.
5.3.2. Представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей Типовой конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей Типовой конкурсной документации.
5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.
5.3.5. Представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 6 настоящей Типовой конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.
В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Цена договора"

N
Критерий
Максимальное кол-во баллов
Результат ранжирования заявок
Присваиваемое кол-во баллов

Цена договора
60
1
60
2
55
3
50
4
45
5
40
6
35
7
30
8
25
9
20
10
15
11
10
12
5
13 и более
0

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Срок выполнения работ"

N
Критерий
Максимальное кол-во баллов
Результат ранжирования заявок
Присваиваемое кол-во баллов

Срок выполнения
20
1
20
2
20
3
20
4
18
5
16
6
14
7
12
8
10
9
8
10
6
11
4
12
2
13 и более
0

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия
"Квалификация участника"

N
Критерий
Максимальное кол-во баллов
Подкритерии
Показатель подкритерия (ед.)
Количество штрафных баллов

Квалификация
20
Опыт работы (количество успешно завершенных <*> объектов-аналогов <**> за последний год)
2 и более
0
1
5
0
10
Квалификация персонала (наличие квалифицированного
инженерного персонала <***>)
2 и более с опытом работы
более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
0
2 и более с опытом работы
более 5 лет
5
в остальных случаях
10
Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
0
0
1
5
2 и более
10
Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года
0
0
1
5
2 и более
10

--------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "квалификация участника", затем по критерию "цена договора" и в случае необходимости - подкритерию "срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.





Приложение 1
к Типовой конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица

1.2. ИНН

1.3. Юридический адрес

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо


2. Электронный адрес участника ____________________________
3. Участник ____________________________________ плательщиком налога на
является (не является), основание освобождения
от уплаты НДС в случае наличия
добавленную стоимость.
4. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню,
утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 № 624.
5. Право на льготы:
5.1. Участник является ________________________________________________
(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование
Единица измерения
Значение
Средняя численность работников за предшествующий календарный год
человек

Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
рублей

Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
рублей


5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу
__________________________________________________________________________.
(да/нет)
6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7. Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами)
1
2
3
4
1.
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
рубли

2.
Срок выполнения работ
календарные дни с даты начала работ


9. Информация для оценки подкритериев критерия "квалификация участника"

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами)
1.
Опыт работы, в том числе:
шт.

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда

2.
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
человек

- с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет,

- с опытом работы более 5 лет
3.
Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
шт.

4.
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
шт.


10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере
___________________________________________________________________ рублей,
___________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника
для возврата обеспечения)
12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в
конкурсе __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 Типовой конкурсной
документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.





Приложение 2
к Типовой конкурсной документации

Опись входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по привлечению подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что
содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа
Количество листов





Должность, подпись уполномоченного лица, печать.





Приложение 3
к Типовой конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

Место составления ______________________
Дата выдачи ____________________________

Настоящей доверенностью _______________________________________________
(наименование участника) в лице
__________________________________________________________________________,
(должность руководителя участника, ФИО)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает ____________________________________________________________
(ФИО лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на
участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.
Подпись
______________________________________________________________ удостоверяю.
(ФИО лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.





Приложение 4
к Типовой конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование в строительной
отрасли и опыт работы на руководящих должностях
не менее 5 лет


ФИО
Должность в организации - участнике конкурса
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в организации - участнике конкурса
Название учебного заведения и год окончания
Примечания
1






2






3







Итого:
- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации - участнике конкурса более 2 лет - _______ человек;
- количество специалистов с опытом работы более 5 лет - _________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки ________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.





Приложение 5
к Типовой конкурсной документации

Методические рекомендации по заполнению примерной формы
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

При составлении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Договор) необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в Договоре приведены в настоящих методических рекомендациях.
Все особенности договорных отношений сторон Договора, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 Договора "Особые условия".
Статьи и пункты Договора, не требующие внесения информации, в настоящих методических рекомендациях пропущены.

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2009 года, в части, не противоречащей данному федеральному закону.
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 может быть указано несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Договором должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.
Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.
Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителя конкурса. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.
Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС _________________ рублей" следует записать: "не облагается".
Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.
1.4. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.
1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные способы обеспечения обязательств в соответствии с законодательством) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор подлежит расторжению.
2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).
Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 рекомендуется указать: "удержание с окончательного платежа". В этом случае в статью 15 "Особые условия" необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока).

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать: "не предусматривается".
Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).
В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершении работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый - 14 дней) в соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующие пункты:
- "15... При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.";
- "15... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса в объявлении о торгах.
Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора.
4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.
Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующие условия:
"15... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".

Статья 5. Заказчик

5.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора (рекомендуемый - 7 дней).

Статья 6. Подрядчик

Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующий пункт:
- "15... Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: ___________________________________.".
- "15... Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.".
Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного Представителя Заказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома Представителем Заказчика может быть:
а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);
б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными Представителями Заказчика.
7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 необходимо указать должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующий пункт:
"15. Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.".

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам


9.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый - 3 дня).

Статья 13. Порядок расторжения договора

13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

Статья 15. Особые условия

В данную статью договора подряда вносятся пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.
В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:
- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;
- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта; фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;
- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.
Для снижения рисков Подрядчика, в отдельных случаях, рекомендуется страхование соответствующих рисков, в соответствии со статьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:
"15. Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".
В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:
"15. Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте, и представить Заказчику копию договора страхования в течение 7 дней с даты подписания Договора Сторонами.".
При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.





Приложение 6
к Типовой конкурсной документации

Примерная форма договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор № ___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

"____" ___________ 20__ года

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(полное наименование заказчика)
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________
(далее - Заказчик), с одной стороны, и ___________________________ ________
(полное наименование подрядной организации)
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее -
работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу:
_________________________________, в соответствии с технической и сметной
документацией, прилагаемой к Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет
___________________________________________________ рублей, в том числе НДС
__________________________________________________ рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
___________________________________________________________________ рублей,
(вид работ)
___________________________________________________________________ рублей,
(вид работ)
___________________________________________________________________ рублей.
(вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _______________________ № _________ от "___" ________ 20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.
3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ______________ 20___ года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ не позднее: "____" ______________ 20___ года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
___________________________________________________________________________
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название
организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является
___________________________________________________________________________
(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 "Организация строительства".
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, установленных пунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 Договора, Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноля целых пяти десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Статья 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1. __________________________________________________________________
№ 2. __________________________________________________________________
№ 3. __________________________________________________________________
№ 4. __________________________________________________________________
№ 5. __________________________________________________________________

Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик: _______________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________
Реквизиты: ____________________________________________________________

18.2. Подрядчик: ______________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________
Реквизиты: ____________________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик Подрядчик

"_____" ____________ 20____ г. "_____" ___________ 20__ г.
М.П. М.П.


------------------------------------------------------------------